ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Ремонт автомобильных дорог д. Тайлаково

Татарского района Новосибирской области

                                                        с. Лопатино, 2014 г.

          СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ:

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об электронном аукционе в ЕИС (на официальном сайте).

   Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении положений настоящей документации об аукционе. При этом такой участник электронного аукциона вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе в отношении одного электронного аукциона.

  Участники электронного аукциона имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников электронного аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

РАЗДЕЛ I

I.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд и завершаются заключением контракта.

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение – государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик, либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.

Нужды заказчиков – федеральные нужды, нужды субъектов Российской Федерации и муниципальные нужды.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых  осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Участник закупки (участник электронного аукциона) – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Специализированная организация – юридическое лицо, выбранное заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и привлекаемое для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона, в том числе для разработки  документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности в результате осуществления таких функций возникают у заказчика. Специализированная  организация не может быть участником закупки.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) либо иным юридическим лицом в соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющая функции по осуществлению закупок путем проведения аукциона  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В рамках настоящей документации под аукционной комиссией может также пониматься единая комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом (уполномоченным учреждением).

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), на котором до ввода в эксплуатацию единой информационной системы размещается информация, подлежащая размещению в единой информационной системе.

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион <1>, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

<1> Аукцион — конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта, а в случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже и такой аукцион проводится на право заключить контракт, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта.

Документация об электронном аукционе – документация, в установленном порядке подготовленная контрактной службой (контрактным управляющим) и утвержденная заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заявка на участие в электронном аукционе – направляемое в форме двух электронных документов оператору электронной площадки подтверждение согласия участника электронного аукциона, получившего  аккредитацию на электронной площадке, участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе включает информацию и полный комплект документов, указанных в разделах 3.2, 3.3 настоящей документации об электронном аукционе.

Контракт – гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), заключаемый от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

Предмет аукциона – право на заключение контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, с бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 4, 5 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ).

Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков либо иных юридических лиц в соответствии с частями 4, 5 и 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, подписанная усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (усиленная электронная подпись) – электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, создана с использованием средств электронной подписи и позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях Федерального закона № 44-ФЗ создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного государства

РАЗДЕЛ II

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий электронный аукцион (далее Аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона о контрактной системе,  Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, в т.ч. правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе.

1.2. Заказчик

Администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

1.3. Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки  (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

1.3.1. Предмет электронного аукциона указан в Информационной карте аукциона.

Муниципальный  заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в разделе III Информационная карта аукциона  и разделе IV Техническое задание, в соответствии с процедурами и условиями, при­веденными в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (далее также - контракт).

       1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в разделе  III Информационная карта аукциона и разделе IV Техническое задание.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона.

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, осуществляется посредством применения одного или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта указанных методов заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

Установленная заказчиком начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не может быть превышена при заключении контракта по итогам электронного аукциона.

1.5. Форма, срок и порядок оплаты товаров (работ, услуг)

Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг) указаны в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки  подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.6.2. В случае если проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Участники закупок обязаны декларировать в заявках  на участие в закупках свою принадлежность к  субъектам  малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. В этом случае размер обеспечения заявки, установленного заказчиком в Информационной карте аукциона, не может превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.6.3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

1.6.4. Участник закупки для того, чтобы принять участие в аукционе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, а так же требованиям, установленным в разделе III Информационная карта аукциона.

1.6.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.6.5.1. – соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выпол­нение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки настоящего аукциона в электронной форме. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.5.2.- непроведениие ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

1.6.5.3.- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

1.6.5.4. - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предусмотрены отсрочка, рассрочка,  инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ, о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда признании обязательности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах)     за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному  требованию, в случае если им в установленном порядке подано заявление об  обжаловании  указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.6.5.5. - правомочность участника закупки заключать контракт;

1.6.5.6. - отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителя, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющим функции единого исполнительного органа участника закупки;

1.6.5.7. - отсутствие у участника закупки – физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступление в  сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности  или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

         1.6.5.8. - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты.

1.6.6. Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам закупки, если это указано в Информационной карте аукциона, к наличию:

- финансовых ресурсов для исполнения контракта;

- на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

- опыта работы, связанного с предметам контракта и деловой репутации;

- необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.  

          1.6.7. Отстранение участника  закупки от участия в определении  поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям.

         1.6.8. В  случае отказа   заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в ЕИС протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, основания отказа, а также реквизиты документов, подтверждающий этот  факт. Указанный протокол в течении двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.   

1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта

1.7.1 Участник закупки вправе привлечь к исполнению муниципального контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено в Информационной карте аукциона.

1.8. Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта

1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением  муниципального контракта, а  заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации

1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.9.1. Заказчик, вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям  осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии осуществления закупки в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации.

1.9.3. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в разделе III Информационная карта аукциона.

1.10. Аккредитация участников размещения заказа на электронной площадке

1.10.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников аукциона.

1.10.2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

1) заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

6) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

7) адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящей главой;

8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица.

1.10.3. В срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления документов и информации, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника электронного аукциона или отказать этому участнику в аккредитации, а также направить ему уведомление о принятом решении.

1.10.4. Уведомление должно также содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по обеспечению заявок на участие в электронных аукционах. Оператор электронной площадки обязан обеспечить аккредитованному на электронной площадке участнику такого аукциона доступ к участию в любых таких аукционах, проводимых на данной электронной площадке.

1.10.5. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику электронного аукциона в аккредитации в случае непредоставления им документов и информации, указанных в части 1.10.2 настоящей статьи, или предоставления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.10.6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника электронного аукциона уведомление, должно содержать также указание на основания принятия данного решения, в том числе указание на отсутствие документов и информации или несоответствие документов и информации требованиям законодательства Российской Федерации. После устранения указанных оснований этот участник вправе вновь предоставить  необходимые документы и информацию, для получения аккредитации на электронной площадке.

1.10.7. Аккредитация участника электронного аукциона на электронной площадке осуществляется сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.

1.10.8. В случае внесения изменений в документы и информацию для получения аккредитации, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в таких аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия ранее поданных документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.

1.10.9. Ответственность за достоверность документов и информации, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.

1.10.10. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных частью 1.10.8 настоящей Инструкции документов и информации оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение указанных документов и информации на электронной площадке или внесение изменений в предоставленные в соответствии с 1.10.2. настоящей Инструкции  документы и информацию с указанием даты и времени поступления указанных документов и информации. При этом оператор электронной площадки не осуществляет проверку достоверности указанных документов и информации, а также проверку изменений, внесенных в документы и информацию, на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.10.11. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

1.10.12. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

1.11.  Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе

1.11.1. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе, состоящую из двух частей.

1.11.2. Решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе осуществляется на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в порядке, указанном  в разделе II Общие условия проведения аукциона в электронной форме.

1.11.3. Отказ в допуске к участию в аукционе возможен по следующим основаниям:

1.11.3.1. Не предоставление сведений, предусмотренных пунктом 1.6 раздела II Общие условия проведения аукциона в электронной форме, или предоставление недостоверных сведений.

1.11.4.  Заказчик,  единая  комиссия отстраняет участника закупки от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае:

1.11.4.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки.

1.11.4.2.   Установления факта проведения ликвидации в отношении участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.11.4.3.   Установления факта наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12.    Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

1.12.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие аукционе. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

1.12.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1.12.1 настоящей Инструкции и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.12.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

1.12.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

1.13. Запрет на проведение переговоров с участником электронного аукциона

1.13.1. Проведение переговоров заказчиком, членами аукционной комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ.

1.13.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

1.14. Применение национального режима при проведении электронного аукциона

1.14.1.  При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

1.14.2. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок размещает перечень иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры, указанные в части 1.14.1. настоящей Инструкции, и условия применения национального режима в единой информационной системе.

          1.14.2. Если в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок, то информация об этом указывается в разделе  III Информационная карта аукциона

1.14.3. Если Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с частью 1.14.3. настоящей Инструкции, то информация об этом указывается в разделе  III Информационная карта аукциона.

1.15     Условия контракта

1.15.1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного аукциона, документацией об электронном аукционе, заявкой участника электронного аукциона, с которым заключается контракт.

1.15.2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в разделе  III Информационная карта аукциона.

1.15.3. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

1.15.4.  В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

1.15.5. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

1.15.6.  В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

1.15.7. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

1.15.8. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

1.15.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена в разделе  III Информационная карта аукциона и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

1.15.10. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта в случаях, указанных в пп. 6 п. 1.15.4. части II Общие условия проведения электронного аукциона осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

1.15.11. Принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств в случаях, указанных в пп. 6 п. 1.15.4. части II Общие условия проведения электронного аукциона, осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

1.15.12. В случае наступления обстоятельств, которые указаны в пп. 6 п. 1.13.4. части II Общие условия проведения электронного аукциона и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому исполнителем обязательства исполнены.

1.15.13. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.15.14. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

1.15.15. При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

1.15.16. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

1.15.17. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

1.15.18. Дополнительные условия исполнения контракта, в том числе не связанные с предметом контракта, включаются в контракт, если информация о них будет указана в разделе  III Информационная карта аукциона.

1.15.19. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена аукционной комиссии, руководителя контрактной службы заказчика (контрактного управляющего) в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

1.15.20. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

1.15.21. Информация, указанная в п. 1.15.20 части II Общие условия проведения электронного аукциона предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящим пунктом части II Общие условия проведения электронного аукциона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

1.15.22. Информация о непредоставлении заказчику информации, указанной в п. 1.15.20 части II Общие условия проведения электронного аукциона размещается в ЕИС (на официальном сайте). Непредоставление исполнителем информации, указанной в п. 1.15.20  части II Общие условия проведения электронного аукциона, не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

1.15.23. Условие о банковском сопровождении контракта включается в контракт, в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией (данное условие вступает в силу с 1 июля 2014 года на основании ч. 1.2 ст. 114 Федерального закона № 44-ФЗ).

1.15.24. Заказчик обязан включить в контракт условие о сроках возврата исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем.

1.15.25. В контракт  включается обязательное условие об о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

1.15.26. В контракт  включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Получение документации об аукционе

2.1.1. Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке в сети «Интернет» http://www.sberbank-ast.ru одновременно с размещением извещения о проведении  аукциона.

2.1.2. Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

2.1.3. Участнику размещения заказа следует изучить документацию об аукционе, включая все разделы, техническое задание и проект контракта. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, могут привести к отклонению заявки на этапе рассмотрения заявок.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 2.2.1. настоящей Инструкции запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.2.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

2.2.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

2.2.5.  Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны в разделе III Информационная карта аукциона.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона в документацию об аукционе

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается.

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

 2.3.3. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

 2.3.4. Заказчик не несет ответственность в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1.    Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.        Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники закупки,  оператор электронной площадки и заказчик должны быть написаны на русском языке.

3.1.2.        Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.1.3.        Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4.        Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению.
  3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

3.2.2.1. при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

3.2.2.2. согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3.2.2.3. при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в электронном аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

3.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона  № 44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии Федерального законодательством или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с Федерального законодательством, или копии этих документов.

3.2.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.2.6. Инструкция по заполнению заявки Участником закупки:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте ЭП в http://www.sberbank-ast.ru Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об  электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

3.3. Предложение о цене контракта

3.3.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

3.3.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта, предлагаемую участником закупки.

3.3.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.

3.4.            Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

3.4.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом электронного аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части IV  Техническое задание.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

4.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

4.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

4.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

4.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным Федеральным законом о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного  аукциона требованиям, установленным Федеральным законом о контрактной системе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ, или копии этих документов.

4.6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок, которые указаны в разделе III Информационная карта аукциона.

4.7. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.8. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.

4.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику  аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном  аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, которые указаны в разделе III Информационная карта аукциона;

4) участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в электронном аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона  о контрактной системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

4.11. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в электронном аукционе.

4.12. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в разделе III Информационная карта аукциона.

5.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

5.3. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.

5.4. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении электронного аукциона.

         5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

5.6. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

5.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), при проведении электронного аукциона прекращается блокирование таких денежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола подведения итогов электронного аукциона, протокола закрытого аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.8. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после истечения срока окончания подачи таких заявок.

5.9. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

5.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

5.11. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

6.1. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

6.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

6.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

6.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе.

6.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации о аукционе.

6.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником электронного аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника электронного аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.

6.7. Протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в электронном  аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.

9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации  об электронном  аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

7. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

7.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в аукционе его участники.

7.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный день. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

7.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, указанный в разделе III Информационная карта аукциона.

7.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

7.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

7.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

7.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

7.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта.

7.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников электронного аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

7.10. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона».

7.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

7.12. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным законодательством.

7.13. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

7.14. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

7.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

7.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

7.17. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

7.18. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, аукцион проводится на право заключить контракт. При этом аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона № 44-ФЗ о порядке проведения электронного аукциона с учетом следующих особенностей:

1) аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного  аукциона.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОРМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в части соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

8.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом о контрактной системе. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике аукциона, содержащуюся в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

8.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок.

8.4. В случае, если не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные, для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

8.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

8.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены Федеральным законом о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

2) несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона о контрактной системе.

8.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона 44-ФЗ, которым не соответствует участник электронного аукциона, положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в электронном аукционе.

8.8. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

8.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

8.10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном  аукционе.

8.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в электронного аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

8.12. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Порядок заключения контракта

9.1.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

9.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном  аукционе.

9.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта, а также обоснование цены контракта при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

9.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

9.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе  протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя  аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного  аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола.

9.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного  аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.

9.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

9.1.8. С момента размещения в единой информационной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

9.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

9.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, по цене, предложенной его победителем.

9.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю электронного аукциона.

9.1.12. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в  определенные документацией сроки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола.

 9.1.13. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

9.1.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

9.2.      Обеспечение исполнения контракта

9.2.1. В извещении об осуществлении закупки, аукционной документации, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавливается требование обеспечения исполнения контракта.

9.2.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.2.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

9.2.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

9.2.5. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

9.2.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

9.2.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

9.2.8. В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.

9.2.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9.2.10. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.3.      Изменение количества товаров и цены контракта

9.3.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

9.3.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров регулируется Федеральным законом о контрактной системе.

РАЗДЕЛ III

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

45.23.12.150  Работы общестроительные по ремонту дорожных  покрытий  автомагистралей, дорог, улиц, прочих автомобильных или пешеходных дорог.

РАЗДЕЛ IV

на Ремонт автомобильных дорог в д. Тайлаково.

Доставку строительных материалов осуществляет подрядная организация. Повреждение изделий, в процессе доставки, установки, монтажа несёт Подрядчик. Указанные повреждения устраняются силами подрядчика и за его счет.

Необходимо выполнить:

1) Асфальтобетонное покрытие по существующему асфальтобетонному покрытию;

2) Укладку сборных железобетонных водопропускных труб, в количестве 2шт.

Приложение 1

                                Ремонт автомобильных дорог в д.Тайлаково

V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №

На ремонт автомобильных дорог в д. Тайлаково

  с. Лопатино                                                                                                   «___» ________________2014 г.

Администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Лопатинского сельсовета  Пономаревой Любовь Карпеевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании результатов проведения аукциона в электронной форме, протокол № ________ от ____________ заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на  выполнение работ: Ремонт автомобильных дорог в д. Тайлаково по адресу: Новосибирская область  Татарский район  д. Тайлаково

согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), Ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к Контракту), Проектно-сметной документации №153  (Приложение №3 к Контракту) утвержденной Заказчиком, своими материалами, своими силами и техническими средствами, а также силами и техническими средствами привлеченных им субподрядчиков на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется создать в рамках своей компетенции необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, организовать приемку их результата и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену в случае отсутствия претензий по объемам и количеству выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Стоимость, объем, вид и срок исполнения соответствуют условиям настоящего контракта, Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту),  Ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к Контракту), Проектно-сметной документации №153  (Приложение №3 к Контракту) не должны отличатся от условий, указанных в извещении о проведении электронного аукциона  и цены, предложенной победителем (участником) электронного аукциона.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному расчету.

2.2. Авансовый платеж Заказчиком не предусмотрен.

2.3. Цена Контракта составляет___________________(___________________) НДС не предусмотрен. Цена контракта указана с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, в том числе: стоимости работ, стоимости используемых материалов, механизмов, оборудования, конструкций, стоимости трудовых ресурсов, прибыли, налогов и других платежей, осуществляемых Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, транспортных расходов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ, расходов на вывоз и утилизацию строительного мусора  и прочие расходы Подрядчика, связанные с реализацией обязательств по настоящему Контракту, включены с Цену Контракта, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

2.4. Цена Контракта остается фиксированной в течение срока действия Контракта.

2.5. Оплата осуществляется безналичным расчетом  за фактически выполненные работы на основании: акта  приемки  выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не позднее 4-го  квартала 2015 года.

2.6. Датой оплаты является дата спасания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Подрядчик обязуется сообщить заказчику в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об  изменении своего счета с указанием  новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет  Подрядчика, несёт Подрядчик.

2.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Подрядных работ, происшедшие по вине либо по инициативе Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы, из своих материалов, своими силами и средствами в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ, сметной документацией (приложение к контракту, подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта), определяющей объемы, цену, содержание работ и их результатов;

3.1.2. Обеспечить на местах выполнения работ наличие всех необходимых материалов и оборудования, требующихся для достижения результатов работ по настоящему контракту;

3.1.3. Выполнять работы и свои обязанности по контракту с надлежащей эффективностью и на высоком профессиональном уровне, применять передовые технологии, безопасную и эффективную технику, качественные и сертифицированные материалы;

3.1.4. Сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

3.1.5. Немедленно предупредить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок;

3.1.6.  В  течение  1  (одного)  рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин;

3.1.7. В случае некачественного выполнения работ устранить за свой счет недостатки, обнаруженные в процессе выполнения работ, в срок не позднее 10-ти календарных дней с момента извещения Заказчиком об обнаружении недостатков;

3.1.8. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых работ по настоящему контракту;

3.1.9. Обеспечивать выполнение и соблюдение на объекте необходимых санитарных норм, противопожарных мероприятий, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, осуществлять уборку места выполнения работ от строительного мусора;

3.1.10. Производить работы в отведенной зоне работ, с необходимым количеством технических средств и механизмов, не допускающих превышения установленных законодательством предельных норм шума, пыли и загрязнения воздуха;

3.1.11. Нести ответственность и устранить все последствия за свой счет в случае повреждения соседних помещений и (или) инженерных сетей;

3.1.12. Письменно известить Заказчика о его готовности к сдаче результатов выполненных работ за 5 (пять) календарных дней до окончания работ;

3.1.13. Обеспечить сохранность имущества Заказчика в ходе выполнения работ;

3.1.14. Предоставить   обеспечение  исполнения  Контракта  в  случаях, установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом;

3.1.15. Предоставить   Заказчику    сведения   об   изменении    своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего  изменения.  В случае непредставления в установленный срок уведомления  об  изменении  адреса  фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять необходимое количество техники, трудовых ресурсов и материалов для выполнения работ, по своим планам и графикам,  организовывать выполнение работ на месте, не нарушая графика начала и окончания работ;

3.2.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, включая непредставление места для выполнения работ, необходимой для ведения работ технической документации, препятствует исполнению контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Подрядчика не будет произведено в установленный срок;

3.2.3. Получить оплату за выполненные работы в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

3.2.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту, а также вправе получать консультацию у Заказчика по вопросам выполнения условий настоящего Контракта;

3.2.5. По согласованию с Заказчиком  досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком выполнения Работ;

3.2.6. Привлечь к исполнению своих обязательств по   Контракту   других лиц  -  субподрядчиков,   обладающих   специальными   знаниями,   навыками, квалификацией,  специальным  оборудованием  и  т.п.,  по видам (содержанию) Работ,  предусмотренных  в  Сметной  документации. При этом Подрядчик несет ответственность   перед   Заказчиком   за   неисполнение  или  ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

    Привлечение  субподрядчиков  не  влечет  изменение Цены Контракта и/или объемов  Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их  стоимость  Подрядчик  указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику   по   результатам  выполнения  Работ  в  порядке,  установленном Контрактом (указывается по усмотрению Заказчика).

3.2.7. Требовать  уплаты  неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения  Заказчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных   случаях   неисполнения   или   ненадлежащего  исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1.  Обеспечить  приемку  результатов  выполненных  Работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ,   предусмотренных  Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта;

3.3.2. Сообщать   в   письменной   форме  Подрядчику  о  недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

3.3.3.  Своевременно  принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом;

3.3.4. Обеспечить   конфиденциальность   информации,  предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту;

3.3.5. Возвратить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, в течение 10 (десяти) дней после сдачи Объекта и подписания акта приемки выполненных работ;

3.3.6. Принятие  решения   о   продолжении   выполнения   Работ  при  необходимости корректировки  сроков  и  отдельных  этапов  выполнения  Работ  принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту;

3.3.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    3.3.8. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати)  рабочих  дней с даты истечения срока для уплаты неустойки (штрафа, пени),  указанного  в  претензионном  письме,  а также в случае полного или частичного   немотивированного  отказа  в  удовлетворении  претензии   либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием  уплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

    3.3.9.  При  направлении  в  суд  искового  заявления  с требованиями о расторжении  Контракта одновременно заявлять требования об уплате неустойки (штрафа,  пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать  от  Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии  с  Контрактом,  а  также  требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

3.4.2. В  период исполнения контракта в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ;

3.4.4. Немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных в выполненных работах недостатках, которые могут ухудшить качество работ, либо иных недостатках, и назначить Подрядчику разумный срок для их устранения, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут устранены надлежащим образом;

3.4.5. Ссылаться на недостатки обнаруженные в работе Подрядчика при приемке работ, если такие недостатки отражены в акте или документе, удостоверяющем приемку выполненных работ с предъявлением требования об их устранении;

3.4.6. За существенное нарушение настоящего Контракта предъявлять Подрядчику претензии и штрафные санкции.

3.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по  Контракту  в  полном  объеме: не позднее 30 календарных дней со дня заключения муниципального Контракта.

4.2. Подрядчик  вправе  досрочно  выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

4.2. Срок  выполнения Работ может быть продлен  в случаях предусмотренных настоящим Контрактом.

4.3. При изменении нормативных и правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Контракта, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки отодвигаются соразмерно этому времени.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик осуществляет подготовку необходимой технической документации. 

5.2. По завершении всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче.

5.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, предусмотренное п.5.2. настоящего Контракта, в срок не позднее 20 рабочих дней с даты его получения организует и в установленном порядке назначает проведение приемочной комиссии.

5.4. Заказчик проводит экспертизу результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на предмет их соответствия условиям настоящего Контракта.

5.5. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справки стоимости выполненных работ по (КС-3), подписанных Сторонами.

5.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный  акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного рекламационного акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков.

5.8. Объект считается принятым со дня подписания последнего акта, оформленного по форме КС- 2., но не позднее 20 рабочих со дня получения акта сдачи-приемки работ, одновременно   исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты на материалы и другие необходимые отчетные документы.

5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

5.10. Приемка Объекта в эксплуатацию производится комиссией на основании действующего законодательства с привлечением всех заинтересованных сторон после устранения замечаний.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1.  Гарантийный срок распространяется на работы и результаты, достигнутые в ходе работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2.  Гарантийный срок на сохранение качества работ, обеспечивающего допустимую эксплуатацию участков дорог, на которых производились работы, устанавливается на срок  36 месяцев   с даты подписания  Акта выполненных работ по окончательной приемке работ.

6.3.  Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, обусловленные сезонным характером работ. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь в соответствии с п.5.2. настоящего Контракта с момента устранения дефектов или прерывается на время устранения дефектов.

6.4.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Сторонами настоящего Контракта понимаются природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.), а также общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

Если какое-нибудь из этих обстоятельств непосредственно повлияло на сроки исполнения обязательств, установленных настоящим Контрактом, то срок исполнения таких обязательств увеличивается на время, в течение которого действовало обстоятельство непреодолимой силы.

7.3. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту в силу указанных в пункте 7.2 настоящего Контракта обстоятельств, обязана известить другую Сторону об их наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия этих обстоятельств немедленно, не позднее 2 (двух) дней с даты их наступления и (или) прекращения действия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены документально.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на какое-нибудь из указанных в пункте 7.2 настоящего Контракта обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

7.5. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех Сторон способов исполнения настоящего Контракта, в том числе изменения сроков завершения отдельных работ без изменения даты окончания работ, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от Стороны, попавшей под воздействие форс-мажорных обстоятельств, возмещения своих убытков.

7.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта Сторона письменно обязана уведомить об этом другую в течение 2 (двух) дней.

7.7. При невозможности выполнить свои обязательства по настоящему Контракту полностью или частично в силу указанных в пункте 7.2 настоящего Контракта обстоятельств в течение 10 (десяти) дней со дня наступления таких обстоятельств, Стороны вправе требовать в установленном порядке расторжения настоящего Контракта, либо внесения в него соответствующих изменений и дополнений. В этом случае ни одна из Сторон не обязана возмещать реальный ущерб, а финансовые расчеты производятся за фактически выполненные по настоящему Контракту работы.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, которые возникают при исполнении настоящего Контракта, Сторонами  решается  путем переговоров.

8.2. В случае, если споры не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде  в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.3. До  передачи  спора  на  разрешение  в судебном порядке Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1.   Претензия  должна  быть  направлена  в  письменном  виде.  По полученной  претензии  Сторона  должна  дать письменный ответ по существу в срок  не  позднее  15  (пятнадцати)  календарных  дней с даты ее получения. Оставление  претензии  без  ответа  в установленный срок означает признание требований претензии.

 8.3.2.  В  претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и  реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,   почтовый   адрес   и   реквизиты  организации  (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

 8.3.3.  Если  претензионные  требования  подлежат  денежной  оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

 8.3.4.  В  подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

 В  претензии  могут  быть  указаны  иные  сведения,  которые, по мнению заявителя,   будут   способствовать   более   быстрому   и  правильному  ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.  Изменение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным ст.95 Закона о контрактной системе и законодательством Российской Федерации.

Расторжение настоящего Контракта  допускается по соглашению Сторон, решению Арбитражного суда и в случае одностороннего отказа  Стороны  Контракта от исполнения Контракта  в соответствии с  гражданским законодательством.

9.2.  Изменение и расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

9.3. Заказчик  вправе   принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что  Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или  предоставил  недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем (п.7.ч.1.ст.31 и ч. 15. ст. 95  Закона о контрактной системе).

При расторжении Контракта Заказчик вправе потребовать  возмещения понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия такого решения.

В случае расторжения настоящего Контракта в связи с существенным нарушением его условий Подрядчиком Заказчик в соответствии с действующим законодательством направляет сведения о Подрядчике для включения его в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято  Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.5.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и потребовать возмещения убытков.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.  За  неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных  Контрактом,  Стороны  несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных  Контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или ненадлежащего    исполнения    Заказчиком   обязательств,   предусмотренных Контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня   начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

    Пеня  устанавливается  Контрактом в размере одной трехсотой действующей на  дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    Штрафы в размере 2,5% цены Контракта, в сумме ____(__________) руб. начисляются за ненадлежащее исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,  за исключением  просрочки исполнения обязательств, предусмотренных  Контрактом (размер   штрафа   определяется  в  порядке,  установленном  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил  определения  размера  штрафа,  начисляемого  в случае ненадлежащего исполнения     заказчиком,    поставщиком    (подрядчиком,    исполнителем) обязательств,   предусмотренных   контрактом   (за   исключением  просрочки исполнения     обязательств     заказчиком,    поставщиком    (подрядчиком, исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки исполнения    поставщиком    (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства, предусмотренного контрактом").

10.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Подрядчиком обязательств (в том числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных Контрактом, а также в иных   случаях   неисполнения   или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    Пеня в размере 0,03% цены Контракта, в сумме ___(______) руб. начисляется за каждый день просрочки исполнения  Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со  дня,  следующего  после  дня  истечения установленного Контрактом срока исполнения   обязательства,  и  устанавливается  Контрактом   (размер  пени определяется   в   порядке,   установленном   постановлением  Правительства Российской   Федерации   от   25.11.2013   N   1063  "Об утверждении Правил определения  размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,    поставщиком    (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств, предусмотренных    контрактом    (за   исключением   просрочки   исполнения обязательств  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени,   начисляемой   за   каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", но не  менее  чем  одна  трехсотая  действующей  на  дату  уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом    и    фактически    исполненных    поставщиком   (подрядчиком, исполнителем).

    Штрафы в размере 10% от цены Контракта начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение    Подрядчиком   обязательств,   предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том  числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом  (размер штрафа  определяется  в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской   Федерации   от   25.11.2013   N   1063  "Об утверждении Правил определения  размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,    поставщиком    (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств, предусмотренных    контрактом    (за   исключением   просрочки   исполнения обязательств  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени,   начисляемой   за   каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом").

10.4.  В  случае  неисполнения  или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  производит уплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

10.5.  Уплата  Стороной  неустойки  (штрафа, пеней) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

10.6.  Стороны  освобождаются  от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут,  что   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства, предусмотренного Контрактом,   произошло   по  вине  другой  Стороны  или вследствие непреодолимой силы.

10.7.  За  неисполнение  условия  о  привлечении  к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей     из     числа     субъектов    малого предпринимательства,  социально  ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик   несет  гражданско-правовую  ответственность  в  соответствии  с законодательством    Российской    Федерации    (указывается   в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

                                                  11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Контракту.

11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Прекращение действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств  Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

12.2. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

12.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

12.4. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

12.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.

12.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее, чем на один месяц.

12.7. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов), что составляет 31781.65 (тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят один  рубль 65 копеек).

(В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.)

12.8.   В   ходе  исполнения  Контракта  Подрядчик  вправе  предоставить Заказчику   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное  на  размер выполненных   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,   взамен  ранее предоставленного  обеспечения  исполнения  Контракта.  При  этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.9.  В  случае, если  по  каким-либо  причинам  обеспечение исполнения Контракта  перестало  быть действительным, закончило свое действие или иным образом  перестало  обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту,  Подрядчик  обязуется  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней с момента,   когда  такое  обеспечение  перестало  действовать,  предоставить Заказчику  новое  надлежащее  обеспечение  исполнения  Контракта  на тех же условиях и в таком же размере.

    Действие   указанного   пункта  не  распространяется  на  случаи,  если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

12.10. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных  в качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), - десять банковских дней.

12.11.  В  случае  неисполнения  или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств   по  Контракту  обеспечение  исполнения  Контракта  переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

12.12   Обеспечение   исполнения  Контракта  сохраняет  свою  силу  при изменении  законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

12.13.  Все  затраты,  связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия сторон. В том числе Подрядчик не вправе публиковать в средствах массовой информации без письменного разрешения Заказчика рекламу, касающуюся  Работ и их результатов.

13.2. При  изменении  у одной из Сторон юридического или фактического адреса, наименования, банковских  и  других  реквизитов, смене руководителя  либо его полномочного представителя она  обязана  в течение 5 дней письменно  известить  об  этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что  оно является  неотъемлемой частью настоящего государственного Контракта. При смене руководителя юридического лица, либо его полномочного представителя Сторона в те же сроки вместе с письмом предоставляет надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.

13.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом регулируется действующим законодательством РФ.

13.5. Контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения Контракта Поставщиком.

13.6. При надлежащем исполнении условий настоящего Контракта Поставщиком Заказчик перечисляет обеспечение по настоящему Контракту Поставщику на его банковские реквизиты в течение 10 банковских дней после исполнения настоящего Контракта.

13.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Приложение № 1:    Техническое задание

- Приложение № 2      Ведомость объемов работ

- Приложение № 3     Обоснование цены Контракта

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

                                                                                                                                     Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от   «»    2014г.  №                                                  

на Ремонт автомобильных дорог в д. Тайлаково.

Доставку строительных материалов осуществляет подрядная организация. Повреждение изделий, в процессе доставки, установки, монтажа несёт Подрядчик. Указанные повреждения устраняются силами подрядчика и за его счет.

Необходимо выполнить:

1) Асфальтобетонное покрытие по существующему асфальтобетонному покрытию;

2) Укладку сборных железобетонных водопропускных труб, в количестве 2шт.

Приложение 1

                                Ремонт автомобильных дорог в д.Тайлаково

                                                                                                                                                      Приложение № 2

к Муниципальному контракту

от   «»    2014г.  №